__ VOLLORE - MONTAGNE __ GAZETTE DES MONTAGNARDS

 


lundi 25 mai 2015

SBA : Redevance Incitative


Pour les explications, cliquez sur le schéma ci-dessus

Mardi 12 mai, de 18 h 00 à 20 h 00, a eu lieu à Celles s/ Durolle, une rencontre entre la population de la Montagne-Thiernoise et une équipe pluridisciplinaire du Syndicat du Bois de l'Aumône venue expliquer la future tarification de la collecte des déchets : la Redevance Incitative.

NDLR :

Il avait été annoncé qu'elle entrerait en vigueur au 1er janvier 2016 ( en remplacement de la TEOM que vous payez actuellement avec vos impôts fonciers ), mais le 20/06/2015 il a été décidé de repousser sa mise en oeuvre au 01/01/2017.

Après deux exposés ( technique puis juridique ) fort intéressants, nous sommes rentrés dans le vif du sujet ( le porte-monnaie ! ) avec l'exposé d'Anne BOYER (Directrice des Ressources) :


Les collectes se feront au même rythme qu'à l'heure actuelle :

  • toutes les semaines pour les bacs VERT
  • tous les 15 jours pour les bacs JAUNES

et si vous laissez vos bacs dehors ils seront systématiquement vidés et comptabilisés qu'ils soient pleins ou non.

Pour bien utiliser le nouveau service :

2015, sera une année « test » et vous recevrez une facture à blanc ( qui ne sera pas à régler ) pour vous permettre d'optimiser votre utilisation du service ( choix du volume des bacs et périodicité des ramassages ).

Vous constaterez que les forfaits de ramassage sont pour seulement :

  • 16 levées annuelles du bac VERT (soit une levée toutes les 3 à 4 semaines)
  • 21 levées annuelles du bac JAUNE (soit 17 levées par quinzaine et 4 par mois)

Au-delà les levées vous seront facturées en plus.

A partir des tableaux qui nous ont été projetés, j'ai réalisé 3 simulations (avec des bacs VERT et JAUNE de 120 litres chacun, qui sont ceux actuellement à la disposition de la plupart des Vollorois).

Voilà ce que cela donne en fonction de la périodicité du ramassage :

1 - Coût annuel sur la base des forfaits de 16 et 21 levées (ce sera la formule la plus économique) :

  • Accès au service .......... : 106,33 €
  • Dotation pour les 2 bacs : . 90,68 €
  • Forfait bac VERT .......... : . 95,90 €
  • Forfait bac JAUNE ........ : ... 5,59 €

TOTAL ................................... : 298,50 €

2 - Coût annuel sur la base de levées tous les 15 jours (bacs VERT & JAUNE) :

Il faut donc rajouter :

  • pour le bac VERT : 10 fois 7,19 = 71,90 €
  • pour le bac JAUNE : 5 fois 0,32 = 1,60 €

ce qui donne :

  • Accès au service .......... : 106,33 €
  • Dotation pour les 2 bacs : . 90,68 €
  • Forfait bac VERT .......... : 167,80 €
  • Forfait bac JAUNE ........ : ... 7,19 €

TOTAL ................................... : 372,00 €

3 - Coût annuel sur la base actuelle des levées (hebdomadaire pour le VERT et par quinzaine pour le JAUNE)

Il faut donc rajouter au cas n° 1 :

  • pour le bac VERT : 36 fois 7,19 = 258,84 €
  • pour le bac JAUNE : 5 fois 0,32 = 1,60 €

ce qui donne :

  • Accès au service .......... : 106,33 €
  • Dotation pour les 2 bacs : . 90,68 €
  • Forfait bac VERT .......... : 354,74 €
  • Forfait bac JAUNE ........ : ... 7,19 €

TOTAL ................................... : 558,94 €

Pour la quasi-totalité des Vollorois (qui à l'heure actuelle payent une TEOM allant de 90 à 300 €/an) les prix pourront donc être jusqu'à 6 fois plus chers (selon le montant de leur TEOM actuelle et la périodicité de leurs futurs ramassages) :-(

Avec une poubelle VERTE de 120 litres, il va être difficile de rentrer dans le forfait minimum ( 299 € ) mais en triant bien et en compostant l'on doit pouvoir s'en sortir avec un ramassage par quinzaine ( 372 € ).

Ceux qui utilisent des produits hygiéniques intimes ( couches jetables pour bébés, protections urinaires, protections périodiques, etc ... ) risquent fort d'être contraints à un ramassage hebdomadaire ( coût 559 € ) :-(

Bien entendu vous pourrez choisir des bacs plus grands, donc plus chers :

4 - Coût annuel sur la base des forfaits de 16 et 21 levées ( avec des bacs VERT et JAUNE de 240 litres ) :

  • Accès au service .......... : 106,33 €
  • Dotation pour les 2 bacs : 120,68 €
  • Forfait bac VERT .......... : 191,80 €
  • Forfait bac JAUNE ........ : . 11,19 €

TOTAL ................................... : 430,00 €

mais il restera le problème des odeurs pour un ramassage du bac VERT toutes les 3 à 4 semaines :-(

jeudi 21 mai 2015

Le torchon brûle à Palladuc

Le torchon brûle à Palladuc entre le maire et plusieurs conseillers municipaux. Six d'entre eux ont donné leur démission ces derniers jours ....

Le conseil municipal ayant perdu plus du tiers de ses membres il va falloir procéder à une élection partielle dans le délai de 3 mois.

Pour en savoir plus : et

lundi 18 mai 2015

Les Paddocks


Le Centre de Tourisme Equestre " Les Paddocks " est une petite structure familiale située à Vollore-Montagne, au lieu-dit Lavort, au coeur du PNRLF

Basé à 1.020 m d'altitude, avec une magnifique vue panoramique sur la Chaîne des Puys et le massif du Sancy, c'est l'endroit idéal pour faire de l'équitation en pleine nature.

Que vous soyez un cavalier débutant ou confirmé, notre objectif est de vous faire passer de bons et inoubliables moments sur votre monture et à travers des paysages magnifiques.

Nous vous proposons également 2 chambres d'hôtes confortables et une table conviviale.

Pour en savoir plus : et

Elle est belle ma commune

Web TV Livradois-Forez et l'ALFM proposent de réaliser GRATUITEMENT une vidéo présentant les communes du Livradois-Forez.

Voici la première :



Une bonne idée pour mettre en valeur Vollore-Montagne ?

dimanche 17 mai 2015

Il faut sauver Zouzou

Pour signer la pétition :

Quelques photos de Zouzou :








jeudi 14 mai 2015

Un lapsus calami ? ? ?

Dans le mot du maire, en page 3 du bulletin municipal n° 33, au paraphe concernant la nouvelle route de La Cheix il est écrit :

" ... le goudronnage sera financé par la commune et subventionné par le Fond d'Intervention Communal ... "

Il manque donc un mot dans cette phrase car ledit goudronnage ne sera que très " partiellement " subventionné par le F.I.C. :-(

En effet, il ressort du C-R du conseil municipal du 15/01/2015 que le coût desdits travaux se répartira de la façon suivante :

  • 37% seront subventionnés par le CG 63 au titre du FIC 2015
  • 63% seront autofinancés par la commune

Commémorations du 11/07

  • samedi 11 juillet 2015

les municipalités du BRUGERON et de VOLLORE-MONTAGNE organisent conjointement, en accord avec les associations des Anciens Combattants Volontaires de la Résistance, des cérémonies commémoratives en hommage aux :

  • 4 maquisards morts le 22 janvier 1944 aux Fanges :

  • 2 maquisards morts le 22 août 1944 à Pont Saint-Esprit :


A cette occasion, la Croix de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur sera remise à Prosper JOTHY par notre député André CHASSAIGNE.

Cette année les cérémonies débuteront à :

Pour voir le programme détaillé :

Saison culturelle 2014-2015

Pour voir l'agenda :

ASVM ( saison 2015/16 )


1ème journée de championnat

Dimanche 6 septembre, pour l'ouverture de la saison 2015/2016, notre équipe a reçu l'A.S. VISCOMTAT et s'est imposée 4 à 3 :-)

Après avoir été menée au score 0 - 2, elle a ensuite marquée 3 buts : 3 à 2 à la mi-temps !

En 2ème mi-temps, elle a marqué un 4ème but avant d'en concéder un 3ème à environ 20 minutes de la fin.

Les noms des buteurs ne nous ont pas été communiqués.

Challenge Eugène SENIQUETTE ( 1er tour )

Dimanche 13/09, notre équipe a été écrasée par l'A.S. CUNLHAT sur le score de 2 à 8 ( à sa décharge CUNLHAT joue en 1ère division )

Les buts de l'ASVM ont été marqués par :

  • Thomas RAMBAUD et Julien MARCHAND

2ème journée de championnat

Dimanche 20/09, notre équipe a fait match nul 5 à 5 à Beauregard Evêque, après avoir été mené 3 à 0 !

Les buteurs pour l'ASVM :

  • Gaëtan GOSSOIN
  • Patrice VACHIAS
  • Thomas RAMBAUD
  • Quentin LAURUT
  • but contre son camp d'un joueur de Beauregard

Pour le classement :

Vernissage de l'exposition de Mariline DUBOIS

Ce samedi 20 juin a eu lieu, à la Cité de l'Abeille, le vernissage de la superbe exposition de Mariline DUBOIS, sur les abeilles mélipones de Cuba :


L'artiste devant ses magnifiques photos


( © Alain BENOIT A LA GUILLAUME )

en présence de nombreuses personnalités, dont :

Mariline DUBOIS et Alain BENOIT A LA GUILLAUME nous ont expliqué la vie de ces abeilles d'origine mexicaine ( elles étaient élevées par les Mayas dans la péninsule du Yucatán ) qui sont les seules capables de polliniser la vanille :


( © Alain BENOIT A LA GUILLAUME )



Leur miel a des vertus thérapeutiques, et si elles ne piquent pas ( elles n'ont pas de dard ), elles peuvent « mordre » si nécessaire et cela fait mal !

Avec sa verve habituelle, André CHASSAIGNE :


nous a parlé de Cuba et son agriculture biologique, ainsi que de l?embargo américain que subissent les cubains depuis 53 ans :-(



Il faut espérer qu'il soit bientôt levé et que la France, l?Europe, continuent de tisser des liens privilégiés avec Cuba.

A ce sujet, il nous a raconté qu'à la chute du régime BATISTA, le 1er janvier 1959, Fidel CASTRO fit fermer tous les établissements étrangers, dont l?Alliance Française. Quelques semaines après, l?ambassadeur de France discutant avec le « Comandante Che GUEVARA » fut surpris de son excellent français et le « Che » lui répondit : « c'est grâce à l?Alliance Française de Buenos-Aires bien sûr », sans savoir que celle de La Havane avait dû fermer. En l'apprenant, Ernesto GUEVARA rassura notre ambassadeur et le lendemain, à 5 heures du matin, celui-ci fut tiré du lit par des guérilleros venus rouvrir l?Alliance :-)



Depuis lors, l?Alliance Française de La Havane est devenue la plus grande Alliance Française du monde !

Le gouvernement Cubain a financé les travaux de rénovation extérieure du « Palacio Gomez », et dernièrement l'aménagement intérieur a été effectué grâce aux subventions du Sénat français et l?Assemblée Nationale.

Ce vernissage s'est terminé dans la convivialité, autour d'une dégustation de miel cubain ( logé dans une bouteille de Havana Club ! ) :


de toasts de pain d?apis à la fourme d?Ambert et autres amuse-gueules, de jus de pomme, de côte-roannaise :


( © Alain BENOIT A LA GUILLAUME )

et d'un superbe et délicieux gâteau concocté par les époux THERIAS en l'honneur de CUBA :

Valoriser notre territoire

La rédaction de LGDM a rencontré :


Nicolas BORDET et Clara VALIENTE

faisant partie du groupe des 12 étudiants :

d'une grande école européenne d'ingénieurs et de managers ( AgroParisTech ) qui, du 8 au 26 juin, suivent une formation en développement durable au niveau local.

Celle-ci est illustrée par une étude qu'ils mènent sur la forêt d'Ayguebonne, le Grun de Chignore et les communes aux alentours.

Un de leurs objectifs est de comprendre les enjeux sociaux et environnementaux de cet espace.

C'est par la rencontre des acteurs locaux qu'ils prennent connaissances des projets qui y sont menés, pour pouvoir ensuite réfléchir aux moyens qui permettraient de valoriser ce territoire, son patrimoine et ses paysages.

Ils souhaitent donner la parole à un maximum de personnes et vous pouvez donc les contacter par :

- Tél. : 06 82 32 82 50
- mail : clara.valiente@agroparistech.fr.

Dans le cadre du projet de GR 79 " Chemin de Montaigne " ( qui passera au Château de Vaulx ), trois d'entre eux ( Clara VALIENTE, Nicolas BORDET et Olivier PACHOLIK ) ont assisté au Comité de Pilotage :




Cliquez sur la photo du château pour en savoir plus à son sujet

La mare pédagogique ...

Avancement des travaux

  • Le 02/06/2015




ça commence à avoir de la gueule ! :-)


  • Le 05/05/2015


La flore commence à être installée

  • Le 18/12/2014

  • Le 13/12/2014


Elle commence à se remplir

  • Le 02/12/2014


La membrane étanche est en place ... on va maintenant attendre qu'elle se remplisse !

  • 25/11/2014




Ils ont bien bossé :-)

  • 18/11/2014





La pluie n'a pas découragé nos apprentis entrepreneurs

  • Le 03/11/2014



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Un petit projet par le volume des travaux, mais grand dans son principe :-)

A l'initiative de Guillaume MASSON, une mare pédagogique est en train d'être construite avec les enfants de l'école. Ce sont eux qui ont choisi la forme de la mare, qui ont participé à son creusage et la suite se fera évidemment avec eux ( voir les photos ci-dessous ).

La flore sera amené par leurs soins et pour la faune c'est elle qui viendra toute seule.

Ce projet se déroule le mardi après-midi, sur les temps d'activité périscolaire.

Y participe financièrement : la CCMT, la Commune de Vollore-Montagne, , le PNRLF dans le cadre de son plan biodiversité

  • La CCMT finance les interventions TAP avec l'école de Vollore-Montagne
  • La mairie ( propriétaire du terrain ) en est le Maître d'Ouvrage et participe à 50/50 avec le PNRLF pour l'achat des matériaux : sable, feutre géotextile, une membrane étanche, une clôture et un portail.

Les objectifs de ce projet sont de :

  • favoriser la biodiversité en créant un écosystème qui favorisera la présence de différentes espèces animales
  • permettre aux enfants l'observation de la nature proche de l'école
  • permettre aux enfants de participer à un chantier collectif

Bravo à tous pour ce super projet qui sera, bien entendu, régulièrement suivi par La Gazette des Montagnards

Promotion du territoire du PNRLF grâce au numérique

Ce lundi 1er juin s'est tenu le premier " Laboratoire des Usages Numériques " à la Maison du Lac d'Aubusson d'Auvergne.

Pour voir le reportage :

Frontière Auvergne-Forez

Jean-François FAYE a ouvert le cycle des " Samedi de l'ETMT " avec sa conférence-débat sur le thème :

  • « Les Bois Noirs, une frontière élastique entre Auvergne et Forez »

qui nous a fait voyager dans le temps pour constater et comprendre les nombreux changements et mouvements de cette frontière à travers les époques :




Les Gabelles


A titre d'exemple, en 1180, le Comté d'Auvergne faisait partie du Duché d'Aquitaine, possession du roi d'Angleterre Henri II :



C'est peut-être là qu'il faut trouver l'origine du panneau ci-dessous :-)

             

Les prochains samedis :



Ces Gens là

Vendredi 29 mai, il y avait foule à la Salle des fêtes de La-Monnerie-Le-Montel :

pour voir la Compagnie " lili label " clôturer sa résidence en Montagne Thiernoise :

en interprétant " Ces Gens là ".

Un remarquable spectacle qui explore un thème d'actualité : celui de l'étranger, de l'exilé, du regard que nous portons sur lui.


Annie PERUFEL (Présidente de Laï-cité Monnerinoise) et Serge FAYET (Vice-Président de la CCMT en charge de la Culture et maire de ST-VICTOR-MONTVIANEIX)



Claudia URRUTIA et Fabrice ROUMIER


Claudia URRUTIA, Françoise GLIERE, Fabrice ROUMIER

Un grand bravo à toute la Compagnie :-)

Les Amis de Sainte-Agathe

Le jeudi 28 mai à 18 h 30 s'est tenue, à la Salle des Fêtes de SAINTE-AGATHE, la première Assemblée Générale Ordinaire de l'association " LES AMIS DE SAINTE-AGATHE " :


Après la lecture du rapport moral par la Présidente :


De gauche à droite : Marie-Claude LATIMIER (Vice-Présidente), Daniel BALISONI (Secrétaire), Régine DUMAS (Présidente) et Marie-France LACRECHE (Trésorière)

la trésorière a présenté le compte-rendu financier, et l'on est passé aux différents points de l'ordre du jour.

Il a notamment été débattu du projet d'un " Chemin de Sainte-Agathe " proposé par Jean-Marc PINEAU qui en a eu l'idée après son tour du PNRLF :


Marie-Claude LATIMIER et Annie HUPEL présentant le projet du " Chemin de Sainte-Agathe "

Après un long débat, il a été décidé que ce projet était très intéressant mais trop lourd à porter pour l'association.

Une de solutions pour faire vivre ce projet pourrait être la création d'une association spécifique " Le Chemin de Sainte-Agathe " ( à l'image de celle du " Chemin de Stevenson " ou de celle du " Chemin de Montaigne ", en cours de création ) dont bien entendu ferait partie " LES AMIS DE SAINTE-AGATHE ", ainsi qu'à titre individuel tous les membres intéressés.

Le pot de l'amitié a clôturé cette assemblée générale.

Vernissage expo du G.R.I.

Jeudi 28 mai a eu lieu, à l'ETMT, le vernissage de l'exposition « PHOTOS D'ICI ET D'AILLEURS » du " Groupe Rencontres Images " :




Les discours :



De gauche à droite : Serge FAYET ( Vice-Président de la CCMT en charge de la Culture et maire de ST-VICTOR-MONTVIANEIX ) et Olivier CHAMBON ( Président de la CCMT et maire de CELLES s/ DUROLLE )

Pour vous donner envie d'aller voir cette exposition, voici quelques unes des photos exposées :



et ci-dessous, celles que vous ne verrez pas pour des raisons techniques :-(






18ème Virée des Duides

Ce dimanche 24 mai a eu lieu, par un temps idéal pour la randonnée ( ciel variable et 18° C à l'ombre ), la traditionnelle " Viréee des Druides " de la Pentecôte :


  • VTT ...... : circuits de 18, 35 et 51 kms
  • MARCHE : circuits de 8, 15 et 23 Kms

organisée par l'Amicale Laïque " LA MONTAGNARDE " au profit des enfants de l'école de VOLLORE-MONTAGNE.


Le parking était plein !


Le bureau des inscriptions à 12 h 45

Ravitaillement du Poyet Bas :


( © : Christophe BOULANGER )

L'article de LA GAZETTE :


Pour zoomer, cliquer sur la photo

et les crêpes d'Emilie :-)

Participation :


  • 2012 ................ 298 ................... 47 ................. 345 .......... ( Pluie )
  • 2013 ................ 144 ................... 37 ................. 181 .......... ( Pluie )
  • 2014 ............... 358 ................... 61 ................. 419 .......... ( 29° C )
  • 2015 .............. 427 ................... 97 ................. 524 .......... ( 18° C )

Très forte progression et nouveau record pour les marcheurs et la participation totale :-)

Une invitée pour l'année prochaine ? :

N'ayant pas pu faire de photos sur les parcours, si vous en avez n'hésitez pas à me les envoyer :

  • michel.mense@vollore-montagne.org

Club des Myrtilles

Ce jeudi 21 mai ( 3ème jeudi du mois ), à 14 h 30, s'est tenue la réunion mensuelle du Club des Myrtilles :

Pendant que certains jouaient à la belote :

les autres ont discuté du dépoussiérage des statuts et des futures activités du club :

Venez nombreux à la prochaine réunion du :

  • Jeudi 18 juin, toujours à 14 h 30, à la salle de l'école

pour une assemblée générale destinée à voter de nouveaux statuts et élire un nouveau conseil d'administration ... qui après élira un nouveau bureau ( Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier ).

FESTIBUS 2015

Ce samedi 23 mai à 17 h 00 a débuté le FESTIBUS 2015, au lieu dit La Borie, au bord du lac d'Aubusson d'Auvergne.

Pour voir le reportage :

ASVM ( Championnat J17 )


17ème journée de championnat

  • Ce dimanche 17 mail, l'ASVM s'est inclinée 0 - 3 aux Martres d'Artière :-(

Pour le classement :

Une bonne nouvelle : on a retrouvé notre plan d'eau :-)

Le plan d'eau hier après-midi :-(


Le 13/05/2015 à 16 h 00

et cet après-midi :-)




Le 14/05/2015 à 15 h 00

Cette fois la pluie n'y est pour rien : quelqu'un a pris l'initiative de remettre en place des planches sur le " moine " :



Commémoration pluvieuse

La commémoration de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, mettant fin à la seconde guerre mondiale sur le front européen, s'est déroulée ce jeudi 8 mai 2015 à 11 h 00.

En hommage aux victimes, une gerbe a été déposée devant le Monument aux Morts :


Notre maire, lisant le message de Jean-Marc TODESCHINI


Yves FAYET, Gaston SEYCHAL et Christophe GUETTE, rendent les honneurs

Les participant se sont ensuite rendus devant la stèle des combattants de la Résistance :


Yves FAYET, Gaston SEYCHAL et Christophe GUETTE, rendent les honneurs


La gerbe est déposée par notre maire

Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle de l'Ecole, autour d'un vin d'honneur offert par la commune.

A l'occasion de ce 70ème anniversaire, il faut également se souvenir que pendant que la France métropolitaine était en liesse, il en fut autrement de l'autre côté de la méditerranée :

Résistances

Il y avait foule, ce jeudi 7 mai à 20 h 30, à la Maison des Associations de LA MONNERIE-LE-MONTEL :



où la Résistance a été mise à l'honneur, à l'occasion du 70ème anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie mettant fin à la Seconde Guerre mondiale sur le front européen (*).

Avant les projections, les participants ont pu voir la remarquable exposition prêtée par l?antenne départementale de l'A.N.A.C.R. :



Puis Jean-Louis GADOUX a souhaité la bienvenue au public :



avant de présenter Patrick AUJARD qui nous a parlé de l'ALFM ( association dont il est le Président fondateur ) :



et a ensuite donné la parole à Yvan BERTHIN :



qui nous présenté la vidéo de Patrick AUJARD :



Puis a été projeté le remarquable documentaire « Nom de code Alex », dont voici la bande annonce :



qui a été réalisé par Alexandra DREVET-ROLLET, petite fille et fille de Paul et Alexandre DREVET.

Cet instructif et passionnant documentaire mêle histoire familiale et histoire de France sur une période allant de la guerre de 14-18 à la libération des camps de concentration. A travers la vie de son grand-père et de son père, c?est tout une époque que la réalisatrice a fait défiler sous nos yeux.

Pour terminer la soirée, Jean BRUNEL ( ancien résistant, puis engagé volontaire à la Libération ) membre du Cercle d?études sur la Seconde Guerre mondiale :



nous a livré son témoignage sur cette sombre période de notre histoire et a répondu aux questions du public.

Sa conclusion : « c'est une saloperie, la guerre? »

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

(*) :
La guerre ne se termina cependant pas avec cette capitulation de l'Allemagne nazie car le Japon, allié de Hitler, poursuivit un combat désespéré contre les Américains dans l'océan Pacifique. Il fallut les deux bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki pour que le Japon capitule le 2 septembre 1945, et c'est donc à cette date que prit donc véritablement fin la Seconde Guerre mondiale

P-V du C.C. du 06/05/2015

PROCES VERBAL DE SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE MERCREDI 06/05/2015 à 18H30, Salle Fernand Bernard - 63250 CHABRELOCHE

PRESENTS : MM.LAFAY, Mme LAFORET, MM. CHAMBON, BARGEON, BILLAUT, Mmes SECHAL, BARGE, BRUNEL, MM. GENEST, DUBOST, Mmes PERRIN, GAMEIRO, MM. QUENIN, SAINT ANDRE, Mmes GIRY, LEBREF, PERUFEL, MM. PERCHE, BALISONI, CHARRIER, FAYET, CORNET, POMMERETTE, TARRERIAS, DELAIRE, GUYONNET.

POUVOIR : Mme BASSET (représentée par M. PERCHE), Mme GOUILLARDON (représentée par M. FAYET).

Absents : MM. ITOURNEL, GADOUX.

TECHNICIENS : MM. MAILHOT, MULOT, Mmes EPINAT, FOURNIER. Absente : Mme CHAMBON.

0- Approbation du procès-verbal de séance du 31/03/2015 et désignation de Madame Aline LEBREF comme secrétaire de séance,

1 - Environnement

- Association Charte Nature Attitude Olivier CHAMBON explique que l'activité économique, générée par la fréquentation des engins motorisés dans les espaces naturels de la Montagne thiernoise, présente certains problèmes. La CCMT souhaite s'emparer du sujet afin que soient mieux gérés le patrimoine naturel et les chemins du territoire. Olivier CHAMBON donne la parole à Henri BARROY et Greg FAYARD, pour présenter l'association Charte Nature Attitude, qu'ils représentent. Après avoir rappelé l'historique de l'association, messieurs BARROY et FAYARD ont présenté la Charte Nature Attitude, outil de communication largement diffusé auprès des usagers des chemins, et dont l'objectif est de rappeler les bonnes pratiques, respectueuses du milieu naturel et de l'ensemble des usagers. Ils souhaiteraient que chaque commune identifie un représentant municipal qui serait l'interlocuteur privilégié sur cette thématique. Daniel LAFAY soulève le problème de la circulation des engins motorisés dans les propriétés privées. Serge PERCHE déplore le nombre important des manifestations motorisées et le nombre important de participants à ces manifestations. Jean-Pierre DUBOST expose que lors de la dernière édition de The Race, les recommandations de la mairie de Chabreloche ont été suivies. Christian GENEST soulève le problème de la forte fréquentation des usagers en provenance de la région Rhône-Alpes. Olivier CHAMBON conclu en annonçant qu'une commission dédiée à cette thématique sera créée.

2 - Election de vice-Président(s)

Monsieur le Président propose aux élus de désigner deux nouveaux vice-présidents ce qui porterait à 7 le nombre de vice-Présidents au sein de la Communauté de Communes. Sont candidats : Monsieur Daniel Balisoni et Monsieur David Pommerette.

Il fait procéder au vote.

Délibération : Après en avoir délibéré, le conseil valide à l'unanimité -1 abstention la nomination de Monsieur Daniel BALISONI comme vice-Président.

Délibération : Après en avoir délibéré, le conseil valide à l'unanimité - 1 abstention la nomination de Monsieur David POMMERETTE comme vice-Président.

3. Habitat &#61656; Programme Habiter Mieux : Dossiers de subventions aux particuliers.

Serge PERCHE présente au Conseil cinq dossiers de demandes de subventions de particuliers dans le cadre du programme Habiter Mieux : - ; 500,00 € pour des travaux d'isolation à Chabreloche ; - ; 500,00 € pour des travaux de changement de chaudière à Chabreloche ; - ; 500,00 € pour des travaux d'isolation et de changement de chaudière à Chabreloche ; - ; 500,00 € pour des travaux de changement de chaudière à Celles ; - ; 500,00 € pour des travaux de changement de chaudière à La Monnerie.

Soit un total de subventions de 2 500,00 €.

Délibération : Le Conseil décide d'accorder les subventions pour les travaux décrits ci-dessus pour un montant total de 2 500,00 €.

4. Social.

&#61656; EHPAD des Chatilles : informations.

Olivier CHAMBON informe le Conseil que l'EHPAD des Chatilles a ouvert le 4 mai comme annoncé, ainsi que la cuisine centrale. L'établissement sera entièrement occupé par ses résidents début juin. En effet, afin de les accueillir dans de bonnes conditions, 3 résidents par jour entrent aux Chatilles.

41 emplois ont été créés pour l'EHPAD et 5 pour la cuisine. La très grande majorité des agents recrutés sont issus du territoire de la CCMT. Après avoir retravaillé plusieurs fois le budget de fonctionnement des Chatilles, le prix de journée pour 2015 est de 62,13 €.

La liste d'admission des résidents est complète. La priorité a été donnée aux habitants de la CCMT.

Pour le portage de repas à domicile, le prix est de 7,10 € pour les habitants de la CCMT et de 8,10 € pour ceux de St-Rémy-sur-Durolle. Le repas est constitué d'une entrée, d'un plat, du fromage et du dessert, et d'une soupe pour le soir.

&#61656; EHPAD des Chatilles : Calcul des pénalités pour les entreprises dans le cadre du marché de travaux.

Dans le cadre des marchés de travaux des pénalités sont prévues pour les entreprises ne respectant pas les délais contractuels. Dans ce cadre, des pénalités ont déjà été appliquées à six entreprises en cours de chantier : - 7 350,00 € HT pour l'entreprise Meunier-Marnat, titulaire du lot n°5, pour un retard de 3 semaines suivant le planning notifié le 25/04/2013 ; - 3 500,00 € HT pour l'entreprise Meunier-Marnat, titulaire du lot n°6, pour un retard de 2 semaines suivant le planning notifié le 25/04/2013 ; - 3 500,00 € HT pour l'entreprise Chauvet, titulaire du lot n°9, pour un retard de 2 semaines suivant le planning notifié le 25/04/2013 ; - 7 350,00 € HT pour l'entreprise TBF, titulaire du lot n°10, pour un retard de chantier de 3 semaines suivant le planning notifié le 25/04/2013 ; - 1 750,00 € HT pour l'entreprise Mathieu Giraud, titulaire du lot n°13.1, pour un retard de chantier de 1 semaine suivant le planning notifié le 25/04/2013 ; - 1 750,00 € HT pour l'entreprise SPIE, titulaire du lot n°14, pour un retard de chantier de 1 semaine suivant le planning notifié le 25/04/2013.

La réception des travaux a eu lieu le 3 novembre 2014.

Le délai global a été maintenu, l'EHPAD ayant pu être disponible pour préparer l'ouverture à la date prévue. Compte tenu du contexte économique difficile pour les entreprises, il est proposé d'enlever une semaine de pénalités à toutes les entreprises. Ainsi, seules les entreprises qui par leurs absences de réactivité ont réellement perturbé la bonne marche du chantier sont pénalisées.

Aussi, Monsieur le Président propose les pénalités suivantes : - 4 900,00 € HT pour l'entreprise Meunier-Marnat, titulaire du lot n°5, pour un retard ramené à 2 semaines ; - 1 750,00 € HT pour l'entreprise Meunier-Marnat, titulaire du lot n°6, pour un retard ramené à 1 semaine ; - 1 750,00 € HT pour l'entreprise Chauvet, titulaire du lot n°9, pour un retard ramené à 1 semaine ; - 4 900,00 € HT pour l'entreprise TBF, titulaire du lot n°10, pour un retard ramené à 2 semaines.

Délibération : Le Conseil décide, à l'unanimité moins une abstention, d'appliquer les pénalités telles que décrites ci-dessus aux entreprises Meunier-Marnat (4 900 € + 1 750 €), Chauvet (1 750 €) et TBF (4 900 €).

5-Economie

- ; Vente terrain restant à la SCI UFEP - ZAC Pommier Chansonnière

Monsieur Genest informe le conseil que la SCI UFEP dont le siège social est situé 112 rue Garibaldi à Lyon 6ème a acquis en 2011 une surface de terrain de 8416 m² sur la ZAC Pommier Chansonnière (commune de Palladuc) pour la construction de l'entreprise JODAS PRADEL EXCELLENCE. La plateforme concernée compte encore 5454 m², la SCI souhaite aujourd'hui acquérir cette surface. La parcelle restante est cadastrée section ZI numéro 400. Le Conseil Communautaire ayant fixé le prix de vente des terrains situés sur la ZAC Pommier Chansonnière à 5,35 € HT/m², le prix de vente s'élève à 29 178,90 € HT.

Délibération : après en avoir délibéré, le conseil décide :

- de vendre la parcelle restante cadastrée ZI numéro 400 située sur la ZAC Pommier Chansonnière à Palladuc, à la Société Civile Immobilière « UFEP » dont le siège social est situé 112 rue Garibaldi à Lyon 6ème - de fixer le montant de la vente à 29 178,90 € HT - d'autoriser le Président à signer toutes les pièces administratives relatives à cette transaction

- ; Convention autorisation de passage de canalisations d'eaux pluviales de diamètre 200 sur la parcelle cadastrée N° 180 section AB - Le Bourg 63550 PALLADUC

Monsieur Genest informe le conseil sur une autorisation de passage à donner à la Commune de Palladuc, agissant en qualité de maître d'ouvrage, pour la construction, l'entretien et la réparation de canalisations d'eaux pluviales de diamètre 200 sur la parcelle cadastrée N° 180 section AB. Cette autorisation de passage est formalisée par le biais d'une convention entre les deux parties et doit être approuvée par le Conseil Communautaire. (Cf.Annexe n°1)

Délibération : après en avoir délibéré, le conseil décide :

- de donner une autorisation de passage à la Commune de Palladuc, agissant en qualité de maître d'ouvrage, pour la construction, l'entretien et la réparation de canalisations d'eaux pluviales de diamètre 200 sur la parcelle cadastrée N° 180 section AB - le Bourg 63550 PALLADUC, - d'approuver la convention et d'autoriser le Président à signer ladite convention.

- ; Parcours découverte industrie (information)

Monsieur le Vice-Président expose au conseil communautaire que dans le cadre du dispositif Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) existant sur le bassin thiernois, Pôle Emploi a mis en place un parcours découverte dans les industries. Ce parcours est ouvert aux demandeurs d'emploi ayant une première qualification et aux demandeurs qui n'ont aucune qualification mais qui ont un intérêt et une motivation pour le secteur industriel. Ce parcours permettra aux demandeurs d'emploi d'appréhender les différents postes de production en plateau technique mis à disposition par les lycées et de bénéficier d'un stage de plusieurs jours en entreprise. Si le parcours est concluant, Pôle Emploi sollicitera toutes les formations utiles pour que les demandeurs d'emploi obtiennent les qualifications nécessaires et soient en capacité d'occuper un emploi.

- ; Aide financière de la CARSAT pour les entreprises de coutellerie (information)

Monsieur le Vice-Président informe le conseil que les entreprises de coutellerie de moins de 50 salariés situées sur le territoire du Parc Livradois Forez pourront bénéficier d'une aide financière à compter du 1er juillet 2015 pour acquérir des équipements qui permettront de réduire les risques liés aux manutentions manuelles, aux poussières et au bruit. Le plafond de la subvention est fixé à 12 500 €. Cette aide est mise en place dans le cadre des actions développées sur la RSE auprès des entreprises puisque l'amélioration des conditions de travail est un des enjeux de la RSE.

- ; Projet de réouverture d'un bar/restaurant à Sainte Agathe

Monsieur Genest fait part au conseil que dans un objectif de rendre attractif les centres-bourgs et d'offrir un service à la population locale, la Communauté de Communes souhaite porter un projet de réouverture d'un bar/restaurant sur la commune de Sainte Agathe et en faire un lieu de vie. La Mairie dispose de locaux inoccupés dans le bâtiment de la Mairie qui pourraient servir à accueillir une activité de restauration et devenir un lieu regroupant plusieurs activités : bar/restaurant / tabac / animations / services numériques / point touristique, spectacles culturels...

Ce lieu nécessite des travaux de rénovation et d'agencement intérieur ainsi que des travaux d'aménagement des abords extérieurs, par conséquent il sera nécessaire de faire appel à un maître d'oeuvre pour établir le programme détaillé des travaux et un chiffrage précis. Avant de consulter un maître d'oeuvre pour la rénovation, il est important de lancer une étude de faisabilité pour mieux connaître le marché et la rentabilité économique ainsi que de définir un positionnement marketing pour cette activité. A cet égard, nous pouvons prétendre à une subvention du Conseil Général dans le cadre du fonds d'ingénierie touristique qui s'élève au maximum à 50 % du coût HT des frais d'études. Afin d'obtenir des devis, nous vous proposons donc de contacter plusieurs prestataires susceptibles de réaliser l'étude de faisabilité économique et de solliciter la subvention du Conseil Général.

Par ailleurs, pour que la Communauté de Communes puisse être maître d'ouvrage des projets d'activités commerciales et de services, cela implique une nouvelle prise de compétence et une modification des statuts communautaires. A cet égard, une délibération sera prise au prochain conseil communautaire. Aujourd'hui, nous vous demandons d'approuver l'engagement de la Communauté de Communes dans ce projet, ce qui nous permettra d'avancer dans la faisabilité et la mise en oeuvre.

Délibération : après en avoir délibéré, le conseil décide :

- d'approuver un engagement de principe de la Communauté de Communes vis-à-vis du projet de réouverture d'un bar/restaurant à Sainte Agathe, - de lancer une étude de faisabilité économique concernant ce projet - de solliciter une demande de subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du fonds d'ingénierie touristique qui s'élève au maximum à 50 % du coût HT des frais d'études. - d'autoriser le Président à signer toutes les pièces administratives à intervenir

6-Enfance et jeunesse

- ; Convention avec l'association d'éducation populaire Le vice-président à l'enfance jeunesse rappelle que l'Association d'éducation populaire (AEP) a pour objet la gestion d'un accueil de loisirs sur la commune de La Monnerie. A ce titre, elle demande chaque année une subvention d'équilibre à la CCMT. Il précise également que l'AEP intègre le contrat Enfance jeunesse signé entre la CCMT et la CAF, et qu'à ce titre, la CCMT reçoit une prestation de service de la CAF. Il rapporte aux membres du conseil un bilan succinct des activités et de la fréquentation de l'accueil de loisirs en 2014 ainsi que des résultats financiers de l'association ces dernières années. Monsieur DELAIRE soumet à l'avis du conseil communautaire la demande de subvention de 27 000 € de l'AEP pour l'année 2015 et propose qu'une convention soit signée entre la CCMT et l'AEP afin de cadrer le versement de cette aide financière.

Délibération : Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : - De verser une subvention de 27000 € à l'AEP la Monnerie au titre de l'exercice 2015. - D'autoriser le Président à signer une convention avec l'AEP la Monnerie

- ; Situation des agents non titulaires du service Enfance et JeunesseSituation des agents non titulaires du service Enfance et Jeunesse Jean François DELAIRE rappelle aux membres du conseil communautaire que la CCMT a recruté plusieurs agents, lors de la mise en oeuvre des rythmes scolaires à la rentrée 2013, pour gérer l'animation des temps d'activités périscolaires. Le nombre d'agents à recruter avait été déterminé en fonction : - ; des besoins en encadrement pour, au minimum, respecter la réglementation et au mieux, favoriser un encadrement et des activités de qualité - ; des ressources humaines déjà présentes. Dès lors, en plus de l'augmentation, en heures, des contrats de travail des agents déjà en poste mais à temps non complet, 6 personnes été recrutées sur des emplois de non titulaires pour un total de 5,5 emplois ETP créés. (Cf. Annexe n°2) Le vice-président précise que 2 agents ont été recrutés en Contrat d'Avenir sur une durée d'un an renouvelable 2 fois. Nous avons donc encore la possibilité de prolonger leur contrat, d'un an à partir de septembre 2015. Après un 1er contrat pour accroissement temporaire d'activité pour l'année scolaire 2013-2014, les 4 autres animatrices ont été recrutées pour l'année en cours sur un motif de vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire suite à la création de 4 emplois d'adjoint d'animation 2ème classe par délibération du conseil communautaire du 5 juin 2014. Monsieur DELAIRE informe qu'à ce jour, toutes les animatrices souhaiteraient continuer sur ces missions à l'exception de Sandrine Tourlonias.

Il propose : - ; de renouveler pour un an les 2 contrats d'avenir sous réserve d'une évaluation positive de ces agents par la direction du service Enfance Jeunesse - ; de pérenniser 3 postes d'adjoints d'animation en stagiairisant Mmes Charitat, Danton et Delaire à partir du 1er juillet 2015. - ; de recruter en CDD d'un an, sur un motif de de vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, une personne pour palier au départ de Sandrine Tourlonias.

Pour finir, Monsieur DELAIRE pose la question des contrats des 3 agents recrutés uniquement pour la mission d'encadrement de l'aide à la scolarité. En effet, la CCMT les emploie sur des contrats pour besoins occasionnels. Or, ces contrats ayant débutés à la rentrée scolaire 2012 et n'étant pas renouvelables, la CCMT bénéficie déjà depuis deux ans d'une dérogation. La sous-préfecture demandant à la CCMT de régulariser sa situation, il est nécessaire d'envisager d'autres pistes pour maintenir le service d'aide à la scolarité (exemple : recrutement des encadrants par une association). Des réflexions sont en cours au sein du service Enfance et Jeunesse.

7-Agriculture

- Projet d'exploitation maraîchère à Chandalon Serge PERCHE rappelle que le conseil de communauté a décidé en décembre de lancer le projet d'exploitation maraîchère derrière la maison de retraite de Chandalon. Le défrichement des parcelles, confié à Gérard BEAUDOUX est en cours. Les bois ont été exploités, un broyage en surface a été réalisé et le broyage en profondeur est en cours. François Le GOFF, le maraîcher à qui seront louées les parcelles, sèmera courant mai un engrais vert. Concernant l'accès à l'eau pour l'irrigation, l'autorisation de la DDT de réaliser un forage et deux devis ont été reçus : Auvergne forage pour 7 495 € HT et Forage bourbonnais pour 5 150 € HT. Concernant la construction du bâtiment, après différents échanges avec François LE GOFF, et l'atelier d'urbanisme du Parc, les documents de consultation pour une mission de maîtrise d'oeuvre ont été finalisés. Son plan de financement reste toutefois incertain. Sur un budget prévisionnel de 200 000 €, il est prévu de solliciter financièrement le Département via le CTDD, la Région dans le cadre du contrat Auvergne + et l'Europe dans le cadre du programme LEADER. Pour le moment, ces trois programmes n'étant pas encore finalisés, nous n'avons pas encore de visibilité sur l'éligibilité de ce projet.

- Biens publics et biens sans maître Serge FAYET explique que dans l'objectif de lutter contre le morcellement de la propriété foncière, un travail d'identification est en cours : - ; de parcelles forestières appartenant aux communes ou à des sections de communes, qui ne sont pour le moment pas gérées ; - ; des biens sans maître (biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté), qui pourraient être acquis par les communes. Pour information, dans le cadre d'une réponse à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, l'Union Régionale des Communes forestière Auvergne-Limousin propose d'approfondir ce travail sur quelques communautés de communes pilotes d'Auvergne. La CCMT étant identifiée, nous pourrions bénéficier d'un soutien technique.

8-Culture et Patrimoine

&#61656; Evènements à venir : informations Événements à venir : informations Jeudi 28 mai à 18h à l'ETMT Vernissage de la nouvelle exposition - Photographies par le groupe « Rencontres images », groupe de photographes amateurs constitué à l'initiative de l'Espace jeunes. Vendredi 29 mai à 21h à la salle des fêtes de La Monnerie-le-Montel Spectacle de théâtre/marionnettes/objets « Ces gens-là » par Lili Label Cie qui explore le thème de l'étranger, de l'exilé et du regard que nous portons sur lui. Ce spectacle de Lili Label Compagnie vient clôturer la période de résidence de la Cie sur le territoire. La Compagnie est actuellement en phase de création au collège de la Durolle. Samedi 30 mai de 10h à 11h30 à l'ETMT

1er rdv des « Samedis de l'Espace touristique ». Monsieur leVice-président explique qu'il est prévu de tester cette année, la mise en place de rdv patrimoine les derniers samedis du mois, hors période de vacances scolaires. Les objectifs sont de faire découvrir les spécificités du territoire, le patrimoine local, de mettre en avant les connaissances, le travail, les recherches de quelques érudits locaux sous la forme de conférence-débat, projections,... et de proposer une animation sur les périodes plus creuses de l'année.

Programme 2015 : Samedi 30 mai - « La frontière élastique entre Auvergne et Forez » avec Jean-François FAYE - Conférence-débat Samedi 27 juin - « « Le Chemin de Montaigne », projet de GR sur les pas de Montaigne » avec les membres de la commission culture - Projection-échanges Samedi 26 septembre - « Le monde de la coutellerie, zoom sur quelques personnalités et initiatives locales » avec les personnes en question et Patrick AUJARD - Projection-échanges Samedi 28 novembre - « Les souterrains annulaires, curiosité de la Montagne thiernoise » avec Hugues DOURVERT et Patrick AUJARD - Projection-échanges

Par ailleurs, il explique que la saison culturelle 2015-2016 est en travail. Aussi, suite au rendu de la commande effectuée par le Pays Vallée de la Dore au département Tourisme et patrimoine de l'Université Blaise Pascal, plusieurs réunions ont eu lieu (politiques et techniques) pour mener une réflexion autour du jeune public. Monsieur le Vice-président rappelle que cette commande était née d'un besoin partagé sur la question de la culture dans la politique du territoire et ses acteurs, l'émergence d'un nouveau modèle à inventer, basée sur la réflexion d'une politique culturelle à un niveau supra-territorial. Le projet qui en ressort, dans un premier temps, est celui de valoriser l'offre culturelle jeune public, considérant qu'elle est l'un des éléments déterminants de l'attractivité d'un territoire et de l'accueil de nouvelles populations. Il explique que le groupe travaille : - ; A l'élaboration d'un programme commun aux territoires qui sont partie prenante (Entre Dore et Allier, Courpière, Thiers, CCMT et Entre Allier et Bois Noirs), - ; À la mise en place d'un lancement de saison jeune public qui aura très certainement lieu le samedi 3 octobre 2015 à 15h à Espace avec la mise en place d'un spectacle jeune public, d'un goûter, d'un transport avec un point de ramassage par territoire partenaire, - ; A la mutualisation d'un spectacle au sein de la saison pour baisser les coûts.

Une convention de mise à disposition de moyens et de services, entre la Ville de Thiers et les autres collectivités est prévue. Un financement de la Région sera sollicité et permettrait de ne pas dépasser 900€ de participation par territoire. Une prochaine réunion politique est prévue le 12 mai à 18h30 à Courpière.

QUESTIONS DIVERSES

- Convention sur l'aide à l'installation agricole et convention pour le soutien à la réhabilitation agricole d'espaces boisés gênants et/ou en friches Serge PERCHE rapporte que le Département renouvelle ses dispositifs en faveur de l'installation agricole et en faveur de la réhabilitation agricole d'espaces boisés gênants et/ou en friches. Ces dispositifs sont encadrés par des conventions (cf. annexe n°3). Il est proposé au Conseil communautaire d'accepter les termes de ces conventions et de donner pouvoir au Président pour les signer. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire accepte le partenariat avec le Département dans le cadre du dispositif en faveur de l'installation agricole et de celui en faveur de la réhabilitation agricole d'espaces boisés gênants et/ou en friches. Le Conseil donne pouvoir au Président pour signer les conventions afférentes.

- Voirie forestière Daniel BALISONI explique qu'ayant reçu l'ensemble des accords des propriétaires pour la piste forestière de la Croix des Tuiles (Vollore-Montagne), une consultation d'entreprises pour les travaux d'aménagement a été lancée la semaine dernière. Par ailleurs, le tracé de la nouvelle piste forestière allant du Col St-Thomas à sous Montlune (Arconsat) étant finalisé, une consultation pour une mission de maîtrise d'oeuvre va être lancée prochainement.

- Prochaines dates de réunions

Bureau de communauté le 02/06/2015 à 17 H00 Conseil de communauté le 04/06/2015 à 18H30 à Sainte Agathe.

Journée ASVM du 2 mai

Le 2 mai a eu lieu, au stade de Vollore-Montagne, un match amical entre l'ASVM et une équipe " portugaise " du Mesnil-Saint-Denis

Il y a eu un festival de buts, les équipes étant à égalité 6 à 6 à l'issue du temps réglementaire :-)

Notre équipe l'a finalement emporté aux T.A.B.

Tous les participants se sont ensuite retrouvés à la Salle de l'Avant-Garde pour déguster le cochon préparé par José et Momo :



Jessica SALGADO, Helena FERNANDES, Momo TAILLANDIER, Catherine BONNEFOY, Aurélien CHEVALERIAS et José FERNANDEZ


Debouts : Jessica SALGADO, Helena FERNANDES, Claudette PATAUD, Momo TAILLANDIER, Igor, José FERNANDEZ
Accroupis : Romain MOREL, Aurélien CHEVALERIAS



miam miam :-)


José et Michael


vendredi 8 mai 2015

Rencontre des Confréries Québécoises et Auvergnates

Le 2 mai, à Chatel-Guyon, la Confrérie de la Myrtille Forézienne a participé à la deuxième grande rencontre des Confréries Québécoises et Auvergnates organisée par Auvergne-Québec.

Pour voir le reportage :

jeudi 7 mai 2015

L'étang " perdu " !

Notre plan d'eau copie le " lac perdu " de l'état d'Oregon :


" Lost Lake " in " Willamette National Forest "

Avec les beaux jours il est, à nouveau, en train de se vider ... sauf que le notre ne se vide pas par un tunnel de lave mais par une buse :-(


Le 25/04/2015

Si rien n'est fait, il va continuer à faire le yoyo au gré des pluies et l'on va bientôt retrouver la désolante situation de l'été dernier :

On y est :-(


Le 30/04/2015

mais demain vendredi il va pleuvoir et il va momentanément se remplir :


Le 04/05/2015

puis se revider :


Le 07/05/2015

pour être complètement à sec :-(


Le 13/05/2015

Le problème c'est qu'il est :

  • plein quand il fait mauvais et qu'il n'y a donc personne
  • vide quand il fait beau ... et qu'il pourrait y avoir des touristes :-(

Peut-être que la Commission d'élus qui récemment visité le Couzon dans le cadre du Plan Biodiversité du PNRLF, pourrait se pencher sur notre plan d'eau ?

Point du siècle en ping-pong

L'incroyable " point du siècle " en finale des Mondiaux 2015 de ping-pong :



Cet extraordinaire échange a finalement été remporté par le chinois Fang Bo, mais c'est son compatriote Ma Long qui a gagné.

lundi 4 mai 2015

L'Art est Cabré ( suite 4 )









dimanche 3 mai 2015

L'Art est Cabré ( suite 3 )

Cédric et Hercule, accompagnés par Sylvie-Jane :











Pour voir les photos de Frédéric :

et quelques vidéos :

L'Art est Cabré ( suite 2 )

Cédric nous fait une démonstration de voltige :













Pour la suite du reportage :

L'Art est Cabré ( suite 1 )

Sylvie-Jane nous a montré des allures et figures de Haute-Ecole :













et un petit souvenir :


Pour la suite du reportage :

Les emails sont protegés par la solution (raKoonsKy ) AntiVirus & AntiSpam Kaspersky ( http://antivirus-france.com )